Balisage temporaire et signalisation de chantier

Surveillance et maintenance

• Surveillance jour/nuit/jours fériés selon fréquences de commande ; passages et modalités définis au bon de commande ; surveillance centralisée des prestations d’un même chantier dans un rayon < 10 km.
• Maintenance corrective : remplacement d'éléments endommagés, balayage et évacuation des déchets (balayeuse et évacuation en décharge incluse selon conditions), débroussaillage léger préalable inclus au prix de pose.
• Traçabilité des interventions : films/photographies horodatés à fournir sur demande.

Dépose

• Dépose complète des dispositifs et restitution du site dans les délais impartis selon instruction.

Interventions d'urgence et astreinte

• Mise en place d'astreinte 24/7 possible selon poste prix ; interventions d'urgence (remise en place SMV/extrémités) avec délai maximal d'intervention de 4 heures entre appel et début des prestations ; prestations d'urgence soumises à pénalités en cas de retard ; commande des prestations d'urgence conditionnée à l'activation de l'astreinte correspondante.

Prestations complémentaires et préparatoires

• Réunions de préparation (1–2 réunions + repérage si demandé) et réunions de chantier rémunérées par poste prix spécifique ; préparation de chantier (analyse horaires, SPS, schémas applicables) sur poste prix spécifique ; prestation de déplacement/modification d'emplacement de panneaux prévue.

Locations et mises à disposition

• Location et mise à disposition de séparateurs modulaires classes A/B, ballons éclairants, remorques panneaux, remorques diagrammatiques, fourgon PMV, fourniture/pose de FLR tractées par PL > 7,5 t.

Moyens humains exigés

• Equipage minimum standard : 3 agents + véhicule d'intervention.
• Equipage pose neutralisation de voie : 1 chef d'équipe (permis C, B, BE) + 2 agents (permis C, B, BE).
• Equipage pose basculement : 1 chef d'équipe (C, B, BE) + 5 agents.
• Personnel sur FLR : titulaire du permis poids-lourd (C et/ou CE) ; production de photocopies des permis et habilitations sur demande sous délai court.
• Attestations de formation (pose/dépose balisage) exigibles sous 48 heures sur demande.

Moyens matériels exigés

• FLR tractées obligatoirement par PL > 7,5 t ; fourgons, PL, remorques à panneaux, véhicules < 3,5 t de première immatriculation ≤ 5 ans, véhicules > 3,5 t ≤ 8 ans dans l'année d'utilisation ; justificatifs à produire sous 5–15 jours sur demande.
• Équipements pour nuit : éclairage non éblouissant (ballon éclairant), AK5/AK14 avec feux synchronisés, lampes KR2d ; interdiction de certaines rampes selon prescriptions.
• Homologations et marquages requis ; marquage du nom de l'entreprise sur fournitures sauf cas de location.

Contraintes opérationnelles et capacités

• Capacité d'intervenir en urgence (délais d'intervention 4 h pour SMV/extrémités) ; lieu de dépôt des matériels agréé et à fournir pour garantir délai.
• Capacité d'exécution concurrente : moyens nécessaires pour assurer au moins 4 chantiers simultanés par lot.
• Traçabilité documentaire et audiovisuelle exigée (films/photos horodatés).

Exigences administratives/environnementales

• Fourniture et mise à jour du SOPRE (Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l'Environnement) et production annuelle d'un BEGES selon gabarit fourni (poste prix spécifique).