Assainissement et aménagement de voirie

Commune de Maubert-Fontaine
Voir la source
Date limite
18 septembre 2026 à 16 h
Localisation
Maubert‑Fontaine (08)
Durée
5 semaines (préparation 2 semaines non comprise)
Budget
Min: 200 000 € - Max: 500 000 €

Travaux d'assainissement et d'aménagement de voirie

Objet général et dimensions principales

  • Création d'un cheminement PMR de 1,60 m de largeur sur une longueur d'environ 215 ml.
  • Réalisation d'entrées véhicules : 11 unités en enrobés 0/6 et une entrée piéton en enrobés 0/6.
  • Raccords longitudinaux de chaussée définitifs : 0,80 m de largeur le long des nouveaux fils d'eau.

Préparation et installations de chantier

  • Fourniture des plans d'exécution (DWG et papier), plans de ferraillage, notes de calcul et documents d'exécution visés par le maître d'œuvre.
  • Constat d'huissier préalable.
  • Installation complète de chantier : base vie, sanitaires, clôtures, panneaux d'information conformes aux dimensions/mentions exigées.
  • DICT et piquetage/implantation (classe A) en présence du chef de chantier et des concessionnaires ; réalisation de sondages complémentaires si nécessaire.
  • Réalisation de planches d'essais matériaux en phase préparation.

Gestion de la circulation et signalisation

  • Mise en place de signalisation temporaire (plan de circulation, dispositifs de déviation si nécessaire) et dispositif d'astreinte pour signalisation hors heures.
  • Marquage et signalisation horizontale (passages piétons, zébras, lignes, bande stop) et verticale (panneaux stop, panneaux piétons) conformes aux normes en vigueur.

Terrassements, démolitions et traitements des déblais

  • Découpe d'enrobés à la scie (arrêtes franches), rabotage éventuel, démolition jusqu'à 0,50 m si besoin.
  • Terrassements, chargement et évacuation des déblais vers décharge contrôlée (interdiction de réutiliser les déblais en remblais, sauf tranchées sous espaces verts/accotement).
  • Fourniture et mise en œuvre de géotextile (ex. fond de terrassement), GNT, GTLH, graves ciment/grave laitier selon DQE.

Réseaux eaux pluviales / eau potable / réseaux secs

  • Fourniture et pose de canalisations EP PVC CR8 (diamètres prévus Ø125, Ø160, Ø200 mm mentionnés) et réalisation de regards (Ø1000 mm, 40×40, 60×60), grilles avaloir siphonnées, boîtes de branchement, caniveaux à grille.
  • Pose en tranchée ouverte selon fascicule n°70 du CCTG : lit de pose, enrobage, géotextile si présence d'eau, pente minimale 0,5 %.
  • Mise à niveau de coffrets AEP et bouches à clé (DQE : 13 unités à remettre à niveau).
  • Matériaux en contact avec l'eau potable : certificats d'alimentarité (ACS) exigés.
  • Essais d'étanchéité des réseaux et inspections télévisuelles (ITV) (prévu 23 ml dans DQE) ; hydrocurage si nécessaire ; essais et contrôles à la charge de l'entreprise.
  • Raccordements : culottes, scellements, carottage éventuel, boîtes en limite de propriété avec canalisations d'attente.

Structures et réfection de chaussée / trottoirs

  • Conservation largeur de chaussée 6,60 m.
  • Réfections chaussée : enrobés 0/10 (dosage 140 kg/m²) ; trottoirs/entrées en enrobés 0/6 (dosage 120 kg/m²).
  • Structure type : géotextile, couche de fondation (ex. 0,15 m GN 0/31.5), couche base GTLH 0,30 m, couche d'accrochage, couche de roulement en enrobés 0/10. Pour entrées : fondation 0,20 m, couche base 0,20 m GTLH.
  • Fourniture et mise en œuvre des matériaux de fondation (quantités indicatives DQE ≈115–117 m³) et enrobés (tonnages indicatifs DQE, surfaces indicatives 580 m²).
  • Réalisation de bordures, bordurettes et caniveaux (longueurs indicatives : caniveaux ~235 ml, bordures ~360 ml).
  • Application d'une couche d'accrochage (émulsion) avant mise en œuvre des enrobés.

Accessibilité et mobilier urbain

  • Pose de dalles et bandes podotactiles conformes PMR, dispositifs tactiles de guidage, choix validé par le maître d'ouvrage.
  • Respect des exigences d'accessibilité (cheminement 1,60 m, aménagements d'accès adaptés).

Contrôles, essais, récolement et garanties

  • Essais de compactage (pénétrômetre, gamma‑densimètre) selon guide SETRA et NFP 98‑331 ; essais de plaque et essais de portance (DQE : compactage 3 unités, essai plaque 1).
  • Inspection télévisée réseau (DQE : 23 ml) et hydrocurage si besoin.
  • Fourniture des plans de récolement géoréférencés et DOE en DWG, PDF et papier.
  • Garantie des ouvrages et reprise des travaux non conformes pendant période de garantie.

Exigences normatives et qualités des matériaux

  • Respect des fascicules CCTG (n°70, 71, 65, 23, etc.) et normes AFNOR citées (NF EN 124, NF P 16‑342, NF EN 12591, NF EN 13043, NFP 98‑331, etc.).
  • Certification ACS exigée pour matériaux en contact avec l'eau potable ; certificats fournisseurs et analyses granulométriques à fournir.

Contraintes d'exécution et sécurité

  • Maintien des accès riverains et gestion des interactions avec chantiers voisins ; obligation de sondages préalables pour repérage des réseaux (à la charge de l'entreprise).
  • Respect du PGCSPS / fourniture du P.P.S.P.S., coordination SPS et accès au coordonnateur.
  • Pénalités : forfaits pour absence aux réunions et pénalités journalières pour retard selon CCAP.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Visite de site

Obligatoire

Date(s)

Non précisé

Lieu

Non précisé

Contact

V.R.D. Conseil - Benjamin WEIRIG

Téléphone

06 89 58 15 23

Modalités

Aucune visite collective datée programmée. Visite autonome préalable obligatoire par les candidats et réalisation de sondages préalables à la charge de l'entreprise. Prendre rendez-vous pour repérage et informations auprès du maître d'œuvre ou de la mairie.

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.