Aménagement intérieur de bunker pour accélérateur de particules

Prestations techniques demandées

• Études techniques : calculs de radioprotection, calculs structure, études de synthèse.
• Techniques installations : études et coordination des installations électriques (courants forts et courants faibles), génie thermique et réseaux fluides adaptées à l'équipement.
• Intégration technique : fourniture et intégration du local d'installation, adaptations des locaux adjacents si nécessaire (circuits techniques, accès, évacuations, protections spécifiques).

Organisation, coordination et contrôles

• Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier assurés par la maîtrise d'œuvre.
• Coordination SSI (systèmes de sécurité incendie) prise en charge par la maîtrise d'œuvre.
• Désignation envisagée d'un contrôleur technique et d'un coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) en phase travaux.

Modalités opérationnelles et livrables

• Réunions de chantier hebdomadaires avec comptes-rendus diffusés sous 3 jours ouvrés.
• Emission des ordres de service dans le cadre de la mission DET, formulés, datés, signés et transmis dans un délai contractuel court.
• Vérifications mensuelles des décomptes des entreprises avec délai de contrôle défini et vérification du décompte final selon délai contractuel.
• Instruction des mémoires en réclamation avec délai d'instruction précisé.
• Gestion des arrêts d'exécution et des résiliations selon les clauses contractuelles ; réception finale de la mission conditionnée à la levée de la dernière réserve et à la fin de la période de parfait achèvement.

Exigences contractuelles et assurances

• Prix en prix global forfaitaire et mécanismes de révision définis.
• Obligation de justification des assurances (responsabilité civile, décennale) avant démarrage des prestations.
• Dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux modalités de transmission des pièces contractuelles.