Réhabilitation du nouveau siège social de l'UGECAM NORD EST

Le marché concerne la réhabilitation partielle d'un bâtiment situé au 34/36 boulevard Lobau à Nancy, avec un accent sur l'adaptation fonctionnelle des espaces intérieurs. Les prestations techniques demandées sont les suivantes :

1. Catégorie d’ouvrages et nature des travaux :

   • Réhabilitation partielle du bâtiment sans gros œuvre ni démolition majeure.
   • Conservation des cloisons existantes et création de nouveaux cloisonnements.

2. Contenu des éléments de mission :

   • APD : Avant-projet définitif.
   • PRO : Études de projet.
   • ACT : Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux.
   • EXE : Exécution totale.
   • DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux.
   • AOR : Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
   • Missions complémentaires :
     • DIAG : Diagnostic.
     • OPC : Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier.
     • SSI : Système Sécurité Incendie.
     • DQD : Devis Quantitatif Détaillé.
     • ATE : Autorisation de travaux en ERP.
   • Option : Mission de Space planner pour la conception et optimisation de l’aménagement intérieur.

3. Règlement des prestations :

   • Les acomptes sont basés sur l'achèvement des éléments de mission, validés par le maître d'ouvrage.
   • Pénalités pour retard dans la remise des documents d’études, avec des montants spécifiques par jour de retard.

4. Délais et pénalités :

   • Pénalités pour absence à des réunions et pour retard dans le remplacement d'un membre de l'équipe dédiée.
   • Pénalités spécifiques pour les retards dans l'exécution des études et des modifications apportées en cours d'exécution.

Ces éléments constituent un aperçu complet des prestations techniques demandées dans le cadre de cet appel d'offre.