Marché public de conduite d'opération pour la construction et restructuration d'un bâtiment de logistique et de restauration hospitalière

Le présent marché a pour objet l’exécution d’une mission de conduite d’opération, qui se décompose en plusieurs phases et missions spécifiques. Voici les détails des prestations techniques demandées :

1. Phases de la Mission

• Phase 1 : Conception des Ouvrages
• Phase 2 : Réalisation et Livraison des Ouvrages

2. Missions Dévolues au Conducteur d'Opération

• Assistance Générale : Assistance au Maître de l’Ouvrage à caractère administratif, financier et technique, dès les études de conception jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
• Suivi Technique : Suivi des travaux, vérification de la conformité des documents d’exécution, et contrôle de la qualité des prestations fournies par le groupement MGS.
• Gestion Administrative et Financière : Gestion des demandes de paiement, suivi des coûts, et élaboration de bilans financiers mensuels.
• Coordination des Intervenants : Organisation de réunions de travail, suivi des obligations contractuelles, et gestion des interfaces entre les différents corps d’état.
• Assistance en Phase de Réalisation : Contrôle de l’exécution des travaux, rédaction des ordres de service, et gestion des modifications de projet.
• Assistance en Phase de Garantie de Parfait Achèvement : Suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux et organisation de visites de contrôle.

3. Obligations et Pénalités

• Obligations : Le titulaire doit respecter les délais contractuels, assurer la présence aux réunions, et fournir des comptes rendus dans les délais impartis.
• Pénalités : Des pénalités peuvent être appliquées en cas d'absence aux réunions, de retard dans la diffusion des comptes rendus, ou d'erreurs dans le traitement des factures.

4. Assurance

• Le titulaire doit justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours après notification du marché.

Cette structure permet de comprendre clairement les attentes et les responsabilités du titulaire du marché dans le cadre de la mission de conduite d’opération.