Maîtrise d'œuvre désamiantage et déconstruction d'EHPAD

Études, diagnostics et contrôles

• Réalisation et exploitation de diagnostics amiante, plomb et pollution des sols.
• Études de dépollution, modélisation du phasage des investigations, contrôles environnementaux et mesures post-travaux.

Déconstruction, dépollution et gestion des déchets

• Définition des méthodes de déconstruction et des zones de confinement (zones amiantées, plans de retrait).
• Gestion et traçabilité des déchets et terres excavées : mise en place de bordereaux de suivi, utilisation de traçabilité numérique (ex. Trackdéchets) lorsque requis, et organisation du réemploi éventuel des matériaux.

Organisation, planning et livrables

• Élaboration des phasages, emprises et plans d'installation de chantier.
• Livrables techniques attendus : APS/diagnostics, APD/PRO, dossiers de consultation des entreprises, visa d'exécution, DOE et pièces de récolement, DT.
• Réunions de chantier hebdomadaires avec rédaction et diffusion des comptes rendus dans un délai contractuel court.

Sécurité, coordination et conformité

• Coordination sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS à désigner), plans de retrait amiante/plomb et conformité aux prescriptions réglementaires.
• Traçabilité et procédures qualité pour contrôles, émissions d'ordres de service et gestion des modifications.

Propriété intellectuelle et pénalités

• Cession des droits d'utilisation des livrables au pouvoir adjudicateur selon les conditions contractuelles.
• Application de pénalités en cas de retard ou de non-conformité des livrables aux exigences spécifiées.