Contrôle extérieur ossature métallique pour passerelle modes actifs accrochée au pont Mitterrand

1. Contenu de la Mission

• Dispositions Générales : Les personnels du laboratoire restent sous la responsabilité administrative du laboratoire. Le Maître d’ouvrage peut demander le remplacement d’un agent en cas d’incapacité ou de défaut de probité.
• Pénalités : 100 euros par ½ journée de retard.

2. Mission d'Assistance

• Assistance Technique : Le prestataire, spécialiste en ouvrage d’art, supervisera les contrôles de qualité. Les missions incluent :
  • Réunion de démarrage avec le Groupement, le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage.
  • Analyse documentaire des procédures et fournitures.
  • Audit de l’usine de fabrication (conformité, origine des matériaux, système qualité).
  • Suivi de la fabrication et du montage de l’ossature métallique.
  • Suivi de la mise en œuvre de la protection anticorrosion.
  • Analyse des résultats d’essais et rédaction de rapports de synthèse.
  • Avertissement au Maître d’ouvrage de toute anomalie constatée.
  • Présentation mensuelle d’un bilan de contrôle qualité.

3. Contrôles

• Réalisation des Contrôles : Comprend la réalisation des contrôles, moyens en personnel et matériel, et rédaction de procès-verbaux. Chaque PV doit inclure :
  • Référence de l’ouvrage, nature et date du contrôle, résultats et conclusions.
• Liste Prévisionnelle des Interventions :
  • Audit de l’usine de fabrication.
  • Contrôle des qualifications des soudeurs.
  • Vérification des Modes Opératoires de Soudage (QMOS et DMOS).
  • Vérification des certificats de conformité des produits d’apports.
  • Réception des joints de chantier.
  • Vérification de la géométrie des contreflèches et des niveaux.
  • Contrôle des soudures et assemblages en usine et sur site.
  • Vérification de la mise en œuvre de la protection anticorrosion.
  • Rédaction des procès-verbaux.